日期:2024-11-06 21:01:07人气:下载文档docx
承包合同的履行能够规范承包方和发包方之间的工作流程,为工程或项目的顺利进行提供保障和支持。以下是一些婚前协议的参考文本,供大家学习和参考。 弱电合同免费篇一甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就弱电工程签订合同如下: 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程概况: 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作: 1)完成弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。 1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。 工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 本合同预算总金额为:人民币_________元整(大写) 合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额_________%的'预付款。工程进行到%进度时,甲方付%的进度款,工程验收合格后5个工作日内甲方付_________%;余款_________%一年内付清。 乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。 本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院裁决。 1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。 2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。 4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方: 乙方: 日期: 弱电合同免费篇二甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 本着友好、诚实、守信、平等的原则,甲、乙双方友好协商,甲方的无线网络弱电系统的安装工程,甲方委托乙方负责。双方达成一致协议,签订合同如下: 一、工程概况: 1、工程名称:快捷酒店无线网络工程及网络电视系统安装 2、工程地址:x8号楼 3、工程概况:弱电网络工程系统包括产品设备提供、安装、系统调试、维护等及网络电视系统的安装及电视功能、电影电视剧等节目点播功能服务。 二、甲乙双方的责任和义务 1.甲方负责施工场地用电,并承担以下义务: (1)、按时对施工及工程进度实施监控和验收。 (2)、按本协议规定时间支付工程款。 (1)、按时进入施工现场。 (2)、按设计要求进行施工。 (3)、设备的安装调试。 (4)、相关人员的培训工作。 三、工程时间和进度 1、本工程工期 天,自合同签字之第二日计算,即 自 年 月 日至 年 月 日止。 2、在实际施工过程中,根据具体情况,对施工中有困难或需要修改原设计,甲乙双方友好协商解决。 四、工程验收 i、符合要求,终端合格率为100%. 2、工程完工,则应根据实际布线、信息点位臵出具详细的 竣工图纸。 五、系统保证及售后服务 施工完毕后,验收之日起,本工程整体质保期为一年。在质 保期内设备发生故障,乙方负责在24小时内进行修复。如因甲方人员操作不当,或者其他人为造成故障及不可抗拒因素(如台风与其它自然灾害)造成的不属质保期。质保期后,乙方有偿继续为工程服务,若需更换设备,乙方向甲方收取相应的设备成本费及服务费。 六、支付条款 本合同包含款项为两项 一、弱电工程费: 为保证本工程的质量及有效的维护,本工程款共分两次支付。工程总价为190000元(壹拾玖万元正) 1、双方签订合同后,甲方在七个工作日内向乙方支付合同总额的30%, 57000元人民币做为工程定金。 2、系统验收合格后,甲方在七个工作日内向乙方支付工程款剩余65%, 123500元人民币。其余5%尾款做工程质保押金,工程结束满一年后的十五个工作日付清。 二、网络电视服务费: 网络电视服务费用为每间客房每月20元计算,共计92间客房,即92*20=1840元/月,优惠后为1800元/月。 付款方式为 (季付/半年付/年付) 七、合同生效及其它 1、本合同正本一式肆份,甲乙双方各执贰份,签字盖章即生效。 2、本合同执行过程中,所有补充协议经甲乙双方协商签定,盖章之日起生效,属合同的组成部分。 3、网络电视使用合约有效期为两年,即开通网络电视业务次日计。 4、本合若有未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 弱电合同免费篇三甲方: 乙方: 甲方自愿将本单位的弱电项目交给乙方维护,具体服务项目见项目清单。乙方提供上门服务。合同期为xx年。该款合同签署后,甲方每月付清商议服务款项给乙方。按月付xx元《包年》。该合同总计甲方需首付给乙方服务费人民币xxxxxx元,大写人民币xxxxxxxx元。 1、计算机操作系统的安装,包括windows2000、windows2003、windowsxp、window7。 2、计算机硬件的安装和调试及相关驱动的安装,包括主板、显卡、网卡、电源等等。 3、计算机常用软件的安装,如办公软件office2003,杀毒软件,看图软件等。 4、计算机各类故障的排除,如黑屏、蓝屏、无法启动、运行缓慢、经常死机等。 5、打印机及相关驱动的安装和调试及常见故障如无法联机、不进纸、卡纸、打印不清楚等的修理。 6、物业公司各办公室网络常见故障的解决如不能上网、网速慢、网络卡、掉线等。 7、鑫城写字楼网络的开通、管理和维护 8、开源鑫苑、鑫景住宅楼业主网络的开通、维护及用户帐号的管理 9、网络设备如楼层交换机、光钎盒等的安装、调试及设置。 10、电梯的维护、保养及简单故障的解决,包括鑫苑电梯3台、鑫景电梯4台,总共7台电梯及2个电梯机房。 1、服务费不包含各设备部件(如电脑各硬件、电梯配件等)修理费用(小故障可免费为其修理),甲方可委托乙方送修,部件修好后,乙方将为甲方送回及安装,修理费用按实际修理费收取,不另收取服务费。 2、甲方所需增加或更换的设备部件,甲方可委托乙方代购,不另收服务费,保修期由厂家提供。 3、甲方损坏的.设备仍在厂家保修期内,乙方免费送至厂家保修或更换,但甲方必须提供厂家的详细地址、联络方式和相关部件的保修书,乙方不保证成功及所需时间。 :各系统控制软件、工具应用软件安装维护。 乙方在维护甲方相关设备时,为其安装的任何软件,版权均由甲方负责,乙方不提供任何软件的版权。 自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止,合同到期自行解除。如果甲方续签合同,则另签合同。 本合同一式两份,双方各执一份。此协议自双方签字盖章之日起生效。 甲方: 乙方: 签署日期:___年__月__日 弱电合同免费篇四采购方(甲方): 供应方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。 一、工程项目 1.工程名称: 2.交货及安装工程地点: 承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。 二、系统总造价及其支付 (一)系统总造价 1.本弱电系统含税总造价为人民币 2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。 (二)工程款支付 甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款: 1.合同签订完毕,预付工程的30%。 2、工程安装调试完毕后付总工程的70%。 三、工期 1.本合同签订后,乙方于 20xx年 月 日进场,到 20xx年 月 日止,完成安装调试(以通过甲方代表验收合格为准)。 2.在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。 四、供货及安装 1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。 2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。 五、维修保养 1.本监控系统保修期为_壹_年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起_24__小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用;。 2.保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。 3.甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。 六、双方责任 (一)甲方责任: 1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的 7 日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。 2.按工程进度向乙方支付工程款。 3.在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。 4.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。 (二)乙方责任: 1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。 2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。 3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。 4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。 5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。 七、违约责任 1.除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价 1 %的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。 2.甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的1 %计付违约金。 3.由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的1 %向甲方计付违约金。逾期超过 7 日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的1 %向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。 八、其他事宜 1.本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。 2.双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。 3.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。 4.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果 7 日内不答复视为认可。 6.本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。 7.本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 弱电合同免费篇五甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就弱电工程签订合同如下: 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程概况: 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作: 1)完成弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。 1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。 工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 本合同预算总金额为:人民币_________元整(大写) 合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程进行到%进度时,甲方付%的`进度款,工程验收合格后5个工作日内甲方付_________%;余款_________%一年内付清。 乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。 本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院裁决。 1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。 2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。 4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方: 乙方: 签署日期:___年__月__日 弱电合同免费篇六本文目录
合同编号:_________ 甲方:_________ 联系人:_________ 乙方:_________ 联系人:_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下: 1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址:_________ 3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作: 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。 1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。 工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00) 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。 乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。 本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。 1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签盖章即生效。 2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。 4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ 法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________ 签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________ 弱电合同(2) | 返回目录合同编号:_________ 甲方:_________ 地址:_________ 电话:_________ 联系人:_________ 传真:_________ 邮编:_________ 乙方:_________ 地址:_________ 电话:_________ 联系人:_________ 传真:_________ 邮编:_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下: 一、工程概况 1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址:_________ 3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作: 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 五、合同预算金额 本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00) 六、结算方式 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。 乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。 七、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。 八、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。 九、解决争议的方式 本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。 十一、合同生效及其它 1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签盖章即生效。 2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。 4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方(签章):_________乙方(签章):_________ 法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________ 地址:_________ 地址:_________ 开户行:_________ 开户行:_________ 帐号:_________ 帐号:_________ 签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________ 弱电合同(3) | 返回目录一、 施工责任 1、工程队独立自主,完成分包下去的工程,施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长,工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。 2、施工任务承包后,施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工,不得偷工减料,减少工艺流程。 4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用,将由工程队承担,工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。 5、施工过程中,施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。 1. 甲方责任: ? 提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等; 2. 乙方责任: ? 自备穿线所需的辅材和工具,包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具,并自行做好工具的保管工作。 ? 严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好,如有更改要通知甲方负责人。 ? 乙方自行做好成品的保护工作,发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理,所发生的费用由乙方负责。 ? 乙方施工人员食宿自理,出现安全事故责任自负。 二、 付款方式 1、工程完成50%以上支付工程款50%,付 7,500 元 2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%,付 6,750 元 4、系统正常运行三个月支付工程款的5%,付 750 元 三、 设计 1、 甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向),并负责交底工作. 2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可. 四、 工期 五、 施工安全 在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工,不得破坏装修,否则造成的一切后果由乙方自己负责。 六、 工地现场管理 1、 现场禁止使用明火。 2、 现场禁止吸烟。 七、 维修 1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。 2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(断电,掉落,主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。 八、 合同争议 1、 出现争议甲乙双方先协商。 2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 九、 施工安装要求 1、 弱电线路安装时,必须用有合格证书的布线产品材料。 2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。 4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用90度弯或软管联接好,并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。 5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的,必须保证管道内有30%的空间预留。 5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-xx进行施工。 6、我方委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。 8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等),在上门安装时,施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。 11、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工承包方应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。 12、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。如:要爱护室内原有设施,业主所有的物品未经许可,不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。 甲 方:乙方: 签 章: 签 章: 签约日期: 签约日期: 弱电合同免费篇七甲方:_________ 地址:_________ 电话:_________ 联系人:_________ 传真:_________ 邮编:_________ 乙方:_________ 地址:_________ 电话:_________ 联系人:_________ 传真:_________ 邮编:_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下: 一、工程概况 1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址:_________ 3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作: 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 五、合同预算金额 本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00) 六、结算方式 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。 乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。 七、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。 八、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。 九、解决争议的方式 本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。 十、合同生效及其它 1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。 2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。 4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方(签章):_________乙方(签章):_________ 法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________ 地址:_________地址:_________ 开户行:_________开户行:_________ 帐号:_________帐号:_________ 签约时间:_________年___月___日签约地点:_________ 弱电合同免费篇八乙方:_________________ 签订地点:______________ 项目名称:_________________ 项目编号:______________ 本项目经招标及评审委员会评审乙方中标,经甲方审核决定将工程施工合同授予乙方。为进一步明确双方的责任,确保合同的顺利履行,根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 1.本工程招标文件、设计文件、及其质疑答复。 2.乙方投标文件。 3.甲乙双方商定的合同及其他补充文件等。 详见:_________________投标工程量报价清单 1.国家及行业主管部门或招标文件有规定的按规定执行,没有规定的由甲乙双方商定,应不低于同行业质量标准。 2.投标文件中的要求或有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 国家或行业主管部门有规定的按规定执行,无规定的由甲乙双方商定。 乙方:_________________ ________年____月____日 弱电合同免费篇九乙方(全称):_________________ 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于_____________年__________月__________日签订合同编号为l2011428-8的《________________合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。 鉴于: 因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明,特订立以下补充协议。 一、协议内容补充部分为: 乙方责任: 1、原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为_____________年_____月__________日付__________万元,_____________年__________月__________日付30万元,_____________年__________月__________日付40万元,_____________年__________月__________日付70万元。 二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。 三、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。 甲方:_________________ 乙方:_________________ _____年_____月_____日 弱电合同免费篇十甲方(发包方): 乙方(承包方): 经甲乙双方平等协商,现甲方将xxx科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任,特签订本合同,以资双方信守执行。 一、工程名称:xxx科技有限公司网络及布线工程 二、工程地点:xxx工业制造城 三、工程内容:网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。 四、网络及布线工程量清单见附件1,技术方案见附件2。 五、合同工期 合同总工期为:60个工作日。 六、合同总价 1、工程总价(含税):人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整) 2、本工程总价包干,工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。 七、承包方式: 乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。 八、工程款项支付时间和方式 1、在双方签订合同之日3个工作日内日,甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。 2.乙方开工后3个工作日内,甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。 3、乙方施工完毕后,甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内,且在乙方开出正式发票后,甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。 4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息,自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题,且乙方全面、适当履行质保义务,期满后支付乙方。 5.付款账号:公司名称:xxx科技有限公司 开户银行:中国民生银行深圳xx支行 银行帐号:xxxxxx 地址:深圳市福田区xxx。 九、双方责任 1.甲方责任 1)负责检查工程进度、质量,及时按照相关规范组织工程验收工作。 2)配合现场协调工作。 3)按照合同约定支付工程款项。 2.乙方责任 1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划,经审定盖章后,送甲方审核,做好各项施工准备工作,施工期间严格按照各项计划进行施工。 2)施工过程中,乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书,如对设计图纸/要求有异议须变更时,应取得甲方及设计单位的同意,取得甲方书面认可后,方可进行施工。 3)乙方在施工期间,如有技术问题或需甲方解决的问题时,必须书面上报甲方,否则,甲方不予答复。 4)乙方在施工期间,必须加强施工管理。落实一切安全措施,确保安全施工,在施工过程中,如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故,均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施,甲方有权责令停止工程的进行。 十、验收 1、工程验收 网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后,技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中,甲方按技术方案标准验收。 十一、质保与维修 1、从工程验收合格之日起算,工程的质保期期为1年,从工程验收合格之日起算。在质量保证期内,因工程质量所产生的问题,乙方应免费修复。 2、乙方服务响应时间:紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求,乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。 3、乙方应向甲方提供技术支持,并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。 4、质保期满后,甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作,乙方仅收取材料费用。 十二、违约责任 1、乙方未按约定的时间完工的,每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的,甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的,总工期将往后顺延。 2、甲方延期付款超过7个工作日的,每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的,付款时间将往后顺延。 3、因一方违约导致合同解除的,违约方应支付合同总价20%的违约金,违约金不足以弥补损失的,违约方仍应承担损失赔偿责任。 十三、不可抗力 当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。 十四、法律适用及争议解决 本合同及其附件,均是本合同不可分割的部分,具有同等效力,均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议,应协商解决,协商不成,任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。 十五、合同生效 本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,自双方签字盖章之日起生效。 十六、其他约定条款 1、甲方指派专人作为本合同的执行者,由其负责本合同履行的行为。 2、乙方指派xxx作为本合同的执行者,指派xxx作为本合同工程施工的执行者。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ 弱电合同免费篇十一乙方(全称):____________________ 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于______年______月______日签订合同编号为l20xx年428-8的《______合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。 鉴于: 因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明,特订立以下补充协议。 一、协议内容补充部分为: 乙方责任: 1、乙方在______年______月______日保证甲方______项目具备通电条件。甲方责任: 1、原合同中的'一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为______年______月______日付______万元,______年______月______日付30万元,______年______月______日付40万元,______年______月______日付70万元。 二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。 三、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ 标签: |
Copyright © 2000-2023 说说网 版权所有 备案号:琼ICP备2022010524号
声明: 本站所有图片和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系。 本站为个人非盈利网站 不接受任何赞助和广告。